工程停滯起糾紛 微信調解化矛盾

2020-10-05 六枝特區人民法院

9月29日,六枝法院落別法庭通過微信成功調解一起建設工程施工合同糾紛。

原告某某勘查有限公司與被告某某勘探隊籤訂地熱井合同書,約定由原告給被告鑽探施工地熱井、深水井各一口。原告工作人員平整好現場後,設備及施工人員進入現場施工,但因被告未解決電力問題,導致原告後續工作無法順利進行,由此造成相應損失,原告遂訴至法院。

本案開庭審理時,被告認可無法施工的原因是其未解決好電力供給問題,但表示原告要求的賠償數額過高,加上鑽探井未出熱水,被告也有損失,故不同意賠償。雙方互不讓步,爭執不下。庭審後,為有效化解矛盾,承辦法官通過微信再次聯繫原、被告的法定代表人,耐心釋法析理,做雙方工作,並請雙方各自提出調解意見。原告法定代表人表示,拖運設備的花費、施工人員的工資是其支付的,且鑽井本就是風險工程,被告應考慮到可能不出熱水的風險,再者造成停工也是被告的原因導致,被告應該賠償,但原告表示願意適當減少金額。經溝通,被告法定代表人對此表示認可。

緊接著,承辦法官根據雙方爭議的設備進場時間、停待時間、兩口井鑽探的具體情況、造成無法施工的原因等,與雙方一同對原告所受損失進行計算。最終,雙方達成調解協議:由被告於收到本院民事調解書之日支付原告賠償款180000元。

相關焦點

  • 醫療賠償起糾紛 精心調解化矛盾
    【河南經濟論壇訊】(通訊員 李乃棟 李慶)近日,光山縣人民調解中心醫療糾紛調解委員會落實基層矛盾糾紛大聯合、大排查、大化解「三大」聯合調處工作機制,成功調解一起醫療賠償糾紛,有效維護了轄區和諧穩定雙方因賠償金問題爭議引發了矛盾糾紛。 在縣委政法委的組織協調下,由縣人民調解中心醫療糾紛調解委員會、縣司法局、南向店鄉人民政府等多單位聯動,立即組成調解小組開展調解工作。
  • 如何運用「人民法院調解平臺」化解矛盾糾紛
    「人民法院調解平臺」是由最高人民法院建設的覆蓋全國的矛盾糾紛調解平臺。利用司法大數據、人工智慧、移動網際網路等信息化技術,將解紛資源匯聚線上,實現在線諮詢、調解、司法確認、訴調對接等多種調解功能,是快速化解矛盾糾紛的優選平臺。
  • 房屋買賣起糾紛 法官調解化矛盾
    近日,東昌區人民法院民一庭法官毛德義成功調解一起房屋買賣合同糾紛的案件。在開庭當日,原、被告雙方均準時到庭,毛法官考慮到案件情況並不複雜,開庭審理前,毛法官徵求了一下雙方意見,詢問當事人是否可以進行調解
  • 撫恤金分割起糾紛 法官耐心調解化矛盾
    至此,這起因撫恤金分割引發的家庭糾紛最終經多次家事圓桌調解得以順利調解結案,既挽救了親情,也消除了矛盾,切實維護了一個大家庭的和諧與穩定。事情還得從1990年說起,這一年,耿老太太與方老先生登記結婚,二人均為再婚家庭,各自都有子女。耿老太太有五個兒子,方老先生有一兒四女。婚後,兩人感情很好。至2018年11月方老先生去世,遺孀耿老太太便由方老先生長子照顧。
  • 「1+1+N」推動矛盾糾紛「大調解」
    為防止因張某受治安處罰致矛盾激化再升級,白陽派出所根據矛盾糾紛大預警模式,快速將此起矛盾糾紛評估定級為紅色預警等級,立即啟動「1+1+N」聯動聯調模式開展調解。白陽派出所將雙方當事人及其家屬請到所內「駐所民調室」,派出所副所長、司法所所長及白陽鎮人民調解員在耐心聽取雙方當事人的陳述及要求後,向雙方釋法說理、教育疏導、宣傳法律知識。
  • 「王家元調解室」每月化解矛盾糾紛上百起
    近日,在筠連縣法院「王家元調解室」,兩名當事人正通過手機與各自的家人、朋友商量是否接受調解方案。在化解處理家事矛盾、鄰裡糾紛中,王家元提出了「傾聽、疏導、明理、化解」調解方法和理念,行之有效地化解了各類矛盾糾紛。為充分發揮和運用其優秀調解方法和豐富調解經驗,形成示範效應,筠連縣法院特邀王家元作為特邀調解員並設立了「王家元調解室」,讓王家元的調解方法得以推廣應用。據悉,該調解室成立以來,每個月調解各類矛盾糾紛上百起,得到了群眾的一致好評。
  • 呵護營商環境 諸暨成立建築業矛盾糾紛調解中心
    浙江日報「謝謝,這次真的是多虧了調解中心的幾位同志,才得以讓建設工程復工,項目投產也終於有了保障。」諸暨市鄧特紡機有限公司總經理周鄧飛看到諸暨市建築業矛調中心幾位同志又來到工地查看工程建設進度,連聲表示感謝。近日,項目業主周鄧飛與工程施工單位負責人趙騰飛達成了調解協議。
  • 房屋未交付起糾紛 多次調解化解矛盾
    隨著人們生活水平的日益提高和法律意識的提升,合同糾紛案件呈大幅上升趨勢,商品房銷售合同糾紛案件數更是居高不下。此類案件金額較大、訴請多樣化、案件審理難度大,白水法院在此類案件的審理中,不是一審了之、一裁了之,而是耐心進行調解,確保暗結事了。近日,該院民二庭法官通過調解,化解了兩起因商品房銷售合同引發的矛盾糾紛。
  • 南充 「把脈問診」調解糾紛「疏通經絡」化解矛盾
    這既是南充市房地產管理的一份榮耀,也是對南充市房地產糾紛人民調解委員會為民服務的充分肯定。近幾年來,南充市房地產糾紛人民調解委員會通過南充市房地產管理局的支持與引導,已發展人民調解員23名,其中,四川省最美人民調解員1名、二級人民調解員1名、人民調解能手1名、人民陪審員1名。
  • 泰來縣行業糾紛人民調解中心採取線上遠程調解 成功化解多起矛盾糾紛
    近日,泰來縣行業糾紛人民調解中心通過「線上調解」及「遠程視頻調解」的方式成功調解13起物業合同糾紛。12月初,泰來縣人民法院經申請人同意依法通過訴調對接方式、將泰來縣某物業公司起訴多戶業主拖欠物業費的案件轉交泰來縣行業糾紛人民調解中心調解解決。
  • 新消費形態催生矛盾糾紛調解模式革新
    網絡糾紛調解向線上遷移近年來,網絡交易糾紛在線調解平臺在全國各地落地開花,相比傳統的矛盾糾紛調解方式,線上調解具有即時性、信息對等、解決效率高等明顯優勢,因此越來越多的網絡矛盾糾紛調解工作已大幅度地向線上遷移,即網絡產生的交易糾紛在「網」上解決。
  • 永和縣人民法院報送「三同步」案例---微信巧調解 跨國化糾紛
    2020年4月,被告王某承包修建永和縣電力公司辦公樓的主體工程,經朋友介紹,原告魏某給被告王某做工。合同期屆滿,王某未給付工款,魏某多次催款,雙方發生爭執。魏某遂訴至我院,請求判令被告王某給付工款。案件審理中,主審法官任愛明得知王某身在外國,因疫情影響,無法回國參加訴訟。針對案件特殊情況,審判團隊積極研判,制定審判方案,充分應用信息化辦案手段。
  • 為了遺產起糾紛,母女上法庭,最終調解化矛盾
    大家好,我是民正為老服務中心法務小鵬,大家都知道2021年1月1日《中華人民共和國民法典》正式實施,從實施起我們每個人從出生到離世,都離不開民法典的保護。民法典實施後,有哪些法律會跟以往的不同呢,今天小鵬就帶領大家介紹一起關於列印遺囑的案件。
  • 發揮人民調解作用 化解各類矛盾糾紛
    為進一步防範和化解矛盾糾紛,維護轄區和諧穩定,興化鄉司法所多措並舉加強矛盾糾紛排查化解,為社會和諧穩定做出積極貢獻。興化鄉司法所結合工作職能,通過民事直說會、微信群等載體,充分發揮人民調解「第一道防線」作用,進村入戶宣傳法律法規,及時掌握矛盾糾紛線索,排查化解矛盾糾紛,積極做好社區矯正人員的工作,調動社區矯正對象為村莊開展防疫消毒,掌握各村重點人員情況。人民調解「可使大事化小、小事化無;可使小事不鬧成大事、無事不鬧成有事」。
  • 中央綜治辦下發《關於切實做好矛盾糾紛大排查大調解工作的意見》
    鄉鎮(街道)為重點,從群眾最關注的問題入手,深入開展矛盾糾紛大排查大調解工作,努力使糾紛早解決、矛盾不上交。市、縣、鄉鎮矛盾糾紛排查調處工作組織領導部門,要積極推動地方重大決策、重大工程項目的社會穩定風險評估工作,防止和減少因決策失誤引發矛盾糾紛。
  • 交流經驗做法 助推社會矛盾糾紛調解
    日前,溫州市縣級社會矛盾糾紛調處化解中心建設第二次推進會在樂清舉辦
  • 市政協婦聯界別小組開展「婚姻家庭矛盾糾紛調解」協商活動
    11月27日上午,市政協婦聯界別小組開展「婚姻家庭矛盾糾紛調解」協商活動,組織杭州市政協委員代表、蕭山區政協委員代表,邀請市級有關部門,走進市政協婦聯界別小組委員工作站——浙江浙聯律師事務所,共同為市婦聯婚調工作建言獻策,開展交流分享。
  • 北幹街道榮星村:矛盾糾紛勤化解 多元調解促和諧
    蕭山區北幹街道榮星村積極落實上級部署,成立了矛盾糾紛調解中心,主要負責矛盾糾紛的排查、受理、協調、化解、回訪等工作;通過整合人員力量,組建矛盾糾紛多元化解團隊,主動化解各類矛盾糾紛,立足早排查、早發現、早協調、早解決,及時有效的將矛盾糾紛化解在社區
  • 苗鄉人民調解先鋒官!城步好多重大矛盾糾紛,都虧他…
    8年前,他是一位人民調解工作的門外漢。8年來,通過勤於學習,善於鑽研,勇於實踐,迅速成為一名人民調解工作的行家裡手。2010年從事人民調解工作以來,他參與調解糾紛410餘起,成功調解402起,調解成功率達97.6%,無一起因調解不成功而發生「民轉刑」或非法上訪事件,被譽為「苗鄉人民調解先鋒官」。
  • 上猶社溪調解一起糾紛
    勞務報酬被拖欠 訴前調解促履行9月28日,上猶縣人民法院社溪法庭訴前調解一起拖欠勞務報酬糾紛,在法官的居中調解之下,矛盾成功化解在訴前。被告吳某與原告謝某為朋友關係,2019年10月,吳某在珠海、中山等地承包了裝修工程,因吳某一人忙不過來,遂叫謝某到裝修工地幫忙,口頭約定按日計酬,工程結束後結清勞務報酬,2019年12月工程完工,經雙方結算,吳某應支付12000元報酬給謝某,但吳某以房東未支付工程款為由未如約支付謝某報酬,而是出具欠條一張,約定欠謝某勞務報酬12000