合同截止時間是合同竣工日期嗎

2020-09-09 安徽合肥律師薛飛


如果自己是屬於籤訂的工程合同的話,那麼對於合同的時間有嚴格的限制,那麼在合同截止的時候,是不是就意味著竣工的日期到了呢?

下面由薛飛律師進行解答:

合同截止時間是不是合同竣工日期

合同截止日期和合同竣工日期是兩個不同的概念。合同截止日期是合同中約定的權利義務終止的日期。



合同竣工日期包括計劃竣工日期和實際竣工日期。計劃竣工日期是採用一個時間段或截止日為表現方式,一般都在建設工程施工合同中予以寫明。而實際竣工日期則往往會引起爭議。根據我國建設工程施工合同(示範文本)規定:工程竣工驗收通過,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改後提請發包人驗收的日期。如果施工合同無約定或者約定不明的,則適用法定原則。

相關法律知識

《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第14條規定:當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:

(1)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;

(2)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;

(3)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。


薛飛律師小結:

合同截止的時間和工程竣工的時間完全不一樣,這是兩個不同的概念,這個合同截止了的時候,有可能這個工程還沒有進行竣工,這兩者沒有必然的聯繫,如果您還有其他法律問題的可以點擊下方了解更多進行法律諮詢。


相關焦點

  • 竣工日期是交房日期嗎
    依據最高人民法院司法解釋的規定,房屋竣工日期並不是交房的日期,如果經驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期。相關法律規定《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條 建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。
  • 應該如何理解竣工日期
    對工期與開工日期的問題,較好理解,但對竣工日期,實務中對此問題卻意見不一,常會發生爭議。因為竣工日期與工期是否違約,支付工程款的起算時間,以及工程款計息時間都是緊密聯繫在一起的,可謂關係甚大。竣工日期是指合同約定的建設項目完工之日。
  • 購房合同交房日期寫錯了怎麼辦
    依據我國相關法律的規定,籤訂房屋買賣合同時,要在合同中載明房屋交付的時間,開發商要在規定的時間內交付房屋,那麼購房合同交房日期寫錯了怎麼辦?一、購房合同交房日期寫錯了怎麼辦(《合同法》有效期限截止:2020年12月31日)購房合同的交房日期寫錯了,雙方可以協商改正交房日期,然後籤訂變更協議。如果協商不成的,可以訴訟解決爭議。《中華人民共和國合同法》第七十七條 【合同變更條件】當事人協商一致,可以變更合同。
  • 勞動合同解除日期是離職後一天嗎
    那麼,勞動合同解除日期是離職後一天嗎?下面由蔣冰律師進行解答:一、勞動合同解除日期是離職後一天嗎勞動合同解除日期與離職是同一天。《中華人民共和國勞動合同法》第三十六條用人單位與勞動者協商一致,可以解除勞動合同。
  • 竣工日期以什麼為準
    依據相關司法解釋的規定,如果建設合同是沒有約定竣工日期的,竣工日期一般是以竣工驗收合格之日為竣工日期。相關法律規定《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條 當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理: (一)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期; (二)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期; (三)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
  • 施工合同基準日如何確定
    例如工程保修期一般是從工程竣工驗收合格之日開始起算的,那麼施工合同基準日是怎樣確定的?一、施工合同基準日如何確定施工合同的基準日確定,按不同的情形處理。例如開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期,如果不具有開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期。
  • 合同籤署日期不填寫有風險嗎?
    我們在籤訂合同的時候,一般來說蓋章籤字下部都會有個籤署日期。檢查中我們發現許多單位不太重視,這個日期經常性是空著,這個有沒有風險呢?不論是《合同法》還是2021年1月1日生效的《民法典》,並未有這方面的規定,落款日期並不是合同有效成立的必備條件。但是,如果合同條款中涉及到的時間是以籤署日期推算的,那落款日期就是非常重要的要素了。
  • 消防工程合同範本
    一、 工程概況  工程名稱:  工程地點:  承包範圍:  承包方式:  二、 工程日期  開工日期:  竣工日期:  合同工期總日曆天數:_____天  三、 質量標準  3、 乙方應按合同規定的時間完成和提供服務。  十、 施工組織設計和工期  1、 開工及延期開工  乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工,應當以書面形式向甲方提出延後開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請後的48小時內以書面形式答覆乙方。
  • 建設工程專業分包合同
    三、工期  開工日期:本分包工程定於_______ 年_______月_______日開工;  竣工日期:本分包工程定於_______年_______月_______日竣工;  合同工期總日曆天數為:_______天。
  • 結算條款會因為合同無效而無效嗎
    ,只是部分無效,那麼結算條款會因為合同無效而無效嗎?下面由李陽律師為大家進行相關介紹:一、結算條款會因為合同無效而無效嗎(《合同法》有效期限截止:2020年12月31日)合同無效的,結算條款一般是無效的。但如果是工程建設合同,建築合同無效的,如果工程經竣工驗收合格後,不影響工程結算條款的效力。
  • 一建《法規》工程合同和勞動合同變動必背考點87個
    8、對開工日期有爭議的,應按以下情形予以認定:①開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;通知發出後,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。
  • 購房合同編號在合同哪個位置 籤購房合同要注意什麼
    如果我們籤訂的合同比較多的話,想要在短時間之內找到對應的合同,可以直接通過編號去查找,但是,必須要知道購房合同編號在合同的哪個位置,這樣的話在查找的時候才會順利很多,能節省很多的時間,不僅如此,我們要看一下籤購房合同需要注意什麼,這個問題是非常重要的。
  • 裝修合同範本
    支付10000元訂金,第二次付款時扣除  (2) 第二次 合同籤定後開工前支付工程總造價50% 合計_________元  (3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元  (4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元  (5)工程保修期兩年。
  • 2010年監理工程師合同管理真題
    (示範文本)》的規定,承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整結算資料的時間應為(  )。A.工程施工延誤竣工,保險責任至保險單約定的時間止B.工程提前竣工,保險責任仍至保險單約定的時間止C.工程提前竣工,工程竣工日為保險責任終止日D.被保險人提前使用部分單位工程,不對保險單約定的責任期限產生影響
  • 合同「被假名」怎麼辦?該合同有效嗎?
    那麼今天就跟小編一起來看看用假名字籤訂合同違法嗎?合同有效嗎以及相關問題的解答是怎樣的吧!1、用假名字籤訂合同違法嗎? 籤合同使用假名字是否違法,要視具體情況而定。作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續籤訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
  • 建設工程施工合同視為解除的,優先受償權的期限自合同解除日起算
    法院生效裁判認為:本案雙方當事人籤訂的建設工程施工合同雖約定了工程竣工時間,但涉案工程因安徽天宇公司未能按合同約定支付工程款導致停工。管理人自破產申請受理之日起二個月未通知對方當事人,或者自收到對方當事人催告之日起三十日內未答覆的,視為解除合同」之規定,涉案建設工程施工合同在法院受理破產申請後已實際解除,本案建設工程無法正常竣工。
  • 合同不寫日期有什麼後果
    在實際生活中,雙方就某一事項達成合作時,往往會籤訂合同來確定雙方應履行的具體內容、義務和責任。而合同的籤訂也不僅是雙方利益的保障,也是發生糾紛後維護自身權益的憑證。那麼在合同籤訂的過程之中,如果沒有寫日期會有什麼後果呢?以下是小編為您整理的關於合同不寫...
  • 購房合同編號在合同哪個位置 籤購房合同時需要注意些什麼
    購房的時候需要籤訂購房合同,購房合同包括的內容有很多,而且一份合同有一個編號的,是具有法律保障的一種約束協議。那麼購房合同編號在合同哪個位置呢,具體的編號是怎樣的呢。籤購房合同時需要注意些什麼呢,這些相關的小常識對於大家選擇住房以及籤訂購房合同等問題會有很好的了解。
  • 合同解除:解除合同的途徑包括哪些?解除的生效日期
    解除的生效日期是什麼時候解除合同的途徑包括哪些合同的解除可以通過以下兩種途徑: 一、雙方當事人協商一致。解除的生效日期是什麼時候在合同解除需經有關部門批准時,有關部門批准解除的日期即為合同解除的日期。在合同解除不需有關部門批准時,雙方當事人協商一致之時就是合同解除生效之時,或者由雙方當事人商定解除生效的日期。
  • 合同籤訂時間能鑑定嗎
    為了雙方的合作能夠更加的順利且有一定的依據,受到法律的約束對自己更有保障,合同非常的重要。合同的籤訂時間在一個合同中很重要的,很多的合同籤訂時間就是實際籤訂的時間,但是有時候還是會有糾紛,那麼合同籤訂時間能鑑定嗎?那麼,針對這個的問題,黃俊律師收集整理的相關信息,提供給大家參考,希望能夠幫助到您。歡迎大家的閱讀!  一、合同籤訂時間能鑑定嗎  可以的。