標準購房合同範本 購房合同補充協議注意事項

2021-01-09 房天下

以下是購房合同的範文及補充協議注意事項。

合同範文

基本信息

(合同編號: )

合同雙方當事人:

出賣人:_________________________________________________________

註冊地址:_______________________________________________________

營業執照註冊號:_________________________________________________

企業資質證書號:_________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________

郵政編碼:_______________________________________________________

委託代理人:____________________地址:__________________________

郵政編碼:____________________聯繫電話:________________________

委託代理機構:__________________________________________________

註冊地址:______________________________________________________

營業執照註冊號:________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:______________________

郵政編碼:______________________________________________________

買受人:________________________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】_______________________

地址:__________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:______________________

【委託代理人】【 】姓名:____________________國籍:_____________

地址:__________________________________________________________

郵政編碼:______________________電話:__________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:

第一條

出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批准文件號】【劃撥土地使用權轉讓批准文件號】為______________________。

該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。

________________________________________________________________________________________。

第二條

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為___________。

________________________________________________________________________________________。

第三條

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為 本合同第一條規定的項目中的:

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下 ___________層。

該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附件二)。

________________________________________________________________________________________。

_________________________________________________________________________________________。

第四條

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

4、__________________________________________________ 。

第五條

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第_____種方式進行處理:

1、雙方自行約定:

(1)_________________________________________________;

(2)____________________________________________;

(3)_______________________________________________;

(4)_________________________________________________。

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-合同約定面積

面積誤差比=————————————————×100%

合同約定面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當籤署補充協議。

第六條

買受人按下列第__________種方式按期付款:

1、一次性付款_______________________________________。

2、分期付款__________________________________________。

3、其他方式_________________________________________。

第七條

買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在_____日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;

(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 _____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2. __________________________________________________。

第八條

出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本合同約定的商品房交付買受人 使用:

1.該商品房經驗收合格。

2.該商品房經綜合驗收合格。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

5.________________________________________________。

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:

1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;

2、______________________________________________;

3、_______________________________________________。

第九條

除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過_____日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;

(2)逾期超過_____日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

2. _______________________________________________。

第十條

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:

(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

(2)______________________________________________;

(3)______________________________________________;

(4)_____________________________________________;

(5)______________________________________________;

(6)_____________________________________________;

(7)_____________________________________________。

買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行籤訂補充協議。_________________________________。

第十一條

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,並籤署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_____。

第十二條

出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。______________________________________________。

第十三條

出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任  出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:

1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2. ________________________________________________。

3. ________________________________________________。

第十四條

出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾  出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1._________________________________________________;

2.________________________________________________;

3.________________________________________________;

4._______________________________________________;

5.________________________________________________。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1._______________________________________________;

2.______________________________________ _________;

3._______________________________________________。

第十五條

出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。

3.________________________________________________ 。

第十六條

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。

____________________________________________。

第十七條

雙方可以就下列事項約定:

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________;

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________;

3、該商品房所在樓宇的命名權___________________________;

4、該商品房所在小區的命名權_________________________;

5、_____________________________________________;

6、_____________________________________________。

第十八條

買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

________________________________________________。

第十九條

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:

1.提交____________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十條

本合同未盡事項,可由雙方約定後籤訂補充協議(附件四)。

第二十一條

合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條

本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:

出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。

第二十三條

本合同自雙方籤訂之日起生效。

第二十四條

商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。

出賣人(籤章): 買受人(籤章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委託代理人】: 【委託代理人】:

(籤章) 【 】:

(籤章)

______年______月______日 ______年______月______日

附件

附件一: 房 屋 平 面 圖

附件二: 公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明

附件三: 裝飾、設備標準

1.外牆:

2.內牆:

3.頂棚:

4.地面:

5.門窗:

6.廚房:

7.衛生間:

8.陽臺:

9.電梯:

10.其他:

補充協議

購房合同有一個補充協議,這個補充協議往往是房屋購買合同裡沒有約定的事項通常在補充條款裡進行約定。補充條款在某種程度上,它約定的事項比房屋購銷合同裡約定的還重要,因為補充條款是根據不同的項目的不同具體情況來約定的。所以,在補充條款籤訂的時候應該把握幾個問題。

第一,要明確按揭辦不下來的話,雙方的責任。現在買房通常需要按揭,確實有的情況下按揭沒有辦下來,沒有辦下來的原因比較複雜,有購房者的原因,也可能有房地產開發商的原因,甚至也有一些是銀行方面的原因,也有一些是綜合的。要明確,如果按揭辦不下來,雙方各自的責任是什麼。

第二,明確房屋所有權證辦理的時間。因為購銷合同裡通常沒有說多長時間把產權證辦下來,這通常在補充條款裡約定。

第三,應該明確的把售樓書和其他廣告的內容寫進補充協議裡去,這是維護購房者合法權益的一個很重要的方式。

第四,明確關於公攤建築面積。現在面積爭議最多的就是公用面積的分攤問題,而且有些開發商經常在公攤上做文章,所以要和開發商約定清楚,不僅要有一個籠統的公攤面積的數字,而且要約定公攤的是哪一部分,要確定公攤的位置。現在有很多贈與這個,贈與那個,實際上有的時候是公用的面積。

第五,應該明確裝修標準。以後逐漸的房地產開發項目是精裝修,那麼就必須對裝修的標準明確。比如說裝修的標準不要籠統的想使用進口材料、高級材料等這種不明確、含糊的表述,一定要明確使用什麼品牌,甚至包括顏色等。

第六,明確退房的責任。購房者接到入住通知之後,經常拿出一些資金裝修房屋,比如說買家電什麼的,但是一旦退房是由於開發商的原因,必須寫明開發商是什麼樣的責任,寫名在確定的日期內把開發商退還,甚至包括銀行的利息、罰金等。

若買的是二手房一定約定好付款事項,分期付款還是貸款,分期的話什麼時間付清多少一定在協議上寫清楚,貸款的話一旦貸款辦不下來產生的違約責任問題;再有就是騰房時間以及賣主留給買方的室內物品如熱水器、空調、燃氣灶等等一定在協議上標註清楚,以便後期不兌現。

相關焦點

  • 籤訂補充協議要寫什麼內容,補充協議的效力是怎樣的?
    通常人們籤訂購房合同時因為條款限制無法寫下所有內容,因此購房者需要再籤一份補充協議,那麼籤訂補充協議要寫什麼內容,補充協議的效力是怎樣的? 網友諮詢: 籤訂補充協議要寫什麼內容,補充協議的效力是怎樣的?
  • 《朋來說法》第102期:開發商遲延交房,但購房合同約定違約金很低...
    長江商報消息 ■主持人:李璟丁女士諮詢:去年我在王家灣為女兒買了一間寫字樓,不到80平方米,單價一萬多一點,總價接近80萬元,購房合同約定最遲今年6月底交房。但直到今天,房子還不能交。之前業主們已催過很多次了,開發商上周末說估計明年6月底之前能交房,還給業主們提供了一份《逾期交房賠償協議》,也就是根據購房合同的約定按照已付購房款的日萬分之一賠償,開發商先付7—11月份的違約金,之後每月支付一次,如果業主籤字開發商就馬上打款。我算了一下我女兒這套房,開發商遲延交付一個月支付違約金不到2400元,但如果租出去一個月能得七八千元,請問我女兒應該怎麼辦?
  • 中國公民在馬來西亞購房需要注意什麼?
    2.14天以內,籤署購房協議,買方必須支付另外7%的定金。 3.從籤訂之日,買方應在三個月完成全額付款。 4.買賣協議必須加蓋印花,供物業估價署審查。 5.該轉讓必須在土地註冊處註冊。
  • 購房沒首付怎麼辦?六個快速獲得首付方法,實現購房
    買房太難,望著高高的房價,大部分購房者都沒有支付全款的能力,所以為了能夠減少購房的壓力,大部分購房者會選擇貸款購房,提到貸款購房必然需要支付首付款,如果沒有首付也沒有辦法進行下一步。那麼沒有辦法拿出首付怎麼辦呢?接下來財商知識講堂就來為大家說說拿不出來首付的那些辦法。
  • 北京發首份養老服務合同範本 制定四類示範合同
    老人們被叫做「被送養人」,因疾病和人身損害引發的糾紛時有發生,養老服務機構也時常被欠費問題困擾……記者今天獲悉,北京市律師協會合同法專業委員會的律師在市民政局的委託下,經過一年多的調研,制定了本市首份養老服務合同範本,由市民政局向社會發布,推薦養老服務機構使用,有望規範北京養老服務業。
  • 入住後才發現是「白蟻房」 看房主如何成功要回600餘萬元購房款
    為此,張先生將趙某訴至法院,要求解除雙方的購房合同,由趙某返還購房款608萬元,並支付違約金60萬元。雙方對簿公堂,趙某矢口否認,稱張先生無證據證明案涉房屋在籤訂合同之前已存在白蟻,且《房屋狀況說明書》中已證明不存在白蟻,當時張先生已經履行了查驗義務。趙某還強調,房屋不存在噪音汙染,其在購房後,從未居住、裝修就轉賣給了張先生,即使房屋存在白蟻或者噪音超標等情況,也不是其違約所致。
  • 多看這些注意事項,千萬不要被坑了!
    小編為大家整理了以下買房、交房時的注意事項 準備買房的朋友們可以看看哦! 交房要具備哪些條件 經建設工程質量監督機構核驗合格。
  • 籤訂房屋買賣合同的30個法律要點!買房安家的你一定要知道|權威收藏
    因此,在籤訂房屋買賣合同時需要多加注意,了解合同內容,謹防合同陷阱。明確的是,國家強制標準中對日照的要求沒有提及公寓一詞,只有對住宅的解釋。公寓光照時間不需要滿足大寒日有效日照內滿窗日照時間不少於兩小時。另外公寓能否作為學區房,目前教育部門也沒有明確的答覆, 因此為了孩子入學購房的要特別慎重。
  • 恆大5000低門檻購房引爆全網 為什麼說現在是最好的購房時機?
    在全面實施網上購房後,恆大通過5000元定金鎖定多重福利、75折特大優惠等組合拳,讓購房者享受前所未有的大優惠,短短六天累計實現認購近七萬套。 房地產線上銷售實行很多年了,一直是進3步退2步的狀態,怎麼恆大一做就面目一新?這其中的奧秘是大力度優惠、低門檻購房、穩賺不賠的遊戲規則。
  • 附購房資格人員類型說明及受理材料
    答:身份證複印件、全日制大專以上學歷證書或中級以上專業技術職稱證書或技師以上職業資格證書或執業資格、學信報告、勞動合同(勞動協議)及用人單位工商營業執照、用人單位承諾書、申請人家庭成員個人所得稅或社保證明(非申請人本人,請提供關係證明材料如結婚證或戶口本等),其家庭成員在海南無住房、無購房記錄的,本人可在海口市購買1套住房。7.
  • 汝州市河南商報購房協議掛失登報價格
    大家在生活中遇到證丟失的情況應該怎麼辦呢?其實,如果真的遇到這種情況,還是去辦理一下登報掛失,這樣惡意讓自己免於承擔一些不必要的風險。登報掛失自己丟失的證可以避免他人冒用帶來的風險,如果大家在生活中真的遇到這種情況,一定要及時進行登報掛失,這樣會比較保險。那麼登報掛失的流程和費用大概是怎樣的呢?
  • 這30個注意事項必須知道!
    》,並按照合同約定支付了購房款,並於同年7月取得了房產證。30個事項。而這30個注意事項,是濟南中級人民法院整理的。 1、看是否有預售許可證 很多地方都說看五證,實際沒必要,辦理預售許可證必須提交其他四個證,讓房地產管理部門替咱們把關更穩妥。
  • 中專學歷可申領優粵佛山卡T卡,有購房資格!
    本科及以上學歷購首套房不受限根據《關於進一步完善人才住房政策的補充通知》規定,「在我市工作、具有本科及以上學歷,或者中級工及以上職業資格的非本市戶籍人才,首套購房不受戶籍和個稅、社保繳存限制。」值得注意的是,首套是指佛山首套,外地有房也能買!這裡的本科學歷包括非全日制、自考、函授等。
  • 重慶秀山法院拍賣爛尾樓兌付購房款600萬元
    27 14:05:46        2月23日,重慶市秀山縣人民法院向秀山縣某置業有限公司開發建設的「名瑞廣場」商品房項目的57戶購房戶
  • 8種情形房屋租賃合同無效|附正規合同範本
    ▶▶疑問解答一、佔用房屋一方當事人支付房屋使用費支付標準如何確定?房屋租賃合同無效,當事人請求參照合同約定的租金標準支付房屋佔有使用費的,人民法院一般應予支持。對於房屋使用費的標準,應當參照合同約定的租金標準,同時還可以綜合考慮如下因素:(1)房屋是否具備正常使用條件,如是否存在斷水斷電等影響當事人正常使用的情形;(2)當事人是否已經按照約定的用途使用了房屋,如合同雖然無效,但當事人已經按照約定用途在租賃房屋從事經營行為;(3)對於合同無效雙方各自過錯程度。
  • 融信給你購房安心丸!
    為響應國家號召,融信山東區域營銷中心暫時關閉,但為保障購房者的權益,融信山東區域正式開啟春季安家行動——「有保障購房,無理由退房」。  無理由退房,時限最長可延至180天  為加強客戶線上購房的保障,融信本次推出「無理由退房」政策:認購客戶自繳納定金之日起30日內,享有無理由退房權。
  • 賣房者串通借款人 「過橋墊資」專騙購房人
    廣州增城警方偵破一起新型詐騙案件,抓獲3名嫌疑人 新快報訊 記者彭程 通訊員謝文任 張毅濤報導 購房人因著急促成房產過戶
  • 土地租賃合同糾紛、房屋租賃合同糾紛、勞動保障行政確認……本周...
    :2019年9月24日9:30,龍江法庭第三審判庭主審法官:羅洋書記員:張捷雲案情簡介:2017年8月21日原被告雙方籤訂廠房租賃合同,雙方約定租賃期限、租金、保證金等事項,原告依約向被告支付保證金共計12萬元,被告開具收據確認上述事實,後因被告不具有廠房轉租條件,且因被告經營的公司出現虧損導致消防安全委員會封存了該廠房
  • 長江日報 - 開發商已收到銀行放款
    為何只給購房人開收據
    長江日報訊(記者汪洋)「我購房後,銀行貸款已經放款到開發商了,為什麼開發商只給我開了收據,沒開全款發票呢?」近日,網友熊先生在長江網武漢城市留言板上留言,表達自己這一困惑。    雖然付款時與開發商籤訂了購房合同,但熊先生還是有些擔心:「全款都已經打給開發商了,不給我開發票合適嗎?」    收到這條留言後,江岸區房管局市場監管科工作人員聯繫了熊先生,了解詳情後向他解釋了相關政策。
  • 7萬即可辦理廊坊戶口獲取購房...
    網傳環京區域房產中介或者銷售提出交10萬元即可代辦個稅證明、戶口等,從而避開限購,獲取購房資格,雖然「花式降門檻」的想像匪夷所思,但對於環京購房者們而言,這已經是公開的「秘密」。 每年北京大量購房需求湧入環京,但嚴格限購的環京區域一定程度上將部分需求擋在門外。而商住公寓缺陷較多,很多購房者不願上車。