結合典型案例看施工合同履約證據及其管理(四)——從上海錦江北樓下沉至-2.6米看水準點取定證據形成的專業性

2021-01-16 建緯律師


水準點取定單本身是一份典型的技術性程式文件,該份文件看似簡單,但其證明力及證明作用不可小看。首先,這份文件直接證明了發包人提供的水準資料是否準確。水準點是建築物高程確定的基準,如果水準點發生錯誤,那麼建築物高程一定發生錯誤。對建設工程來說,高程發生錯誤基本上是難以修復的,對於某些項目來說,甚至意味著整個已建項目的報廢,必然帶來巨大損失,此時,這份水準點取定單就是劃分發、承包雙方對建築標準責任的核心關鍵。


其次,水準點上的落款時間直接證明發包人對水準點資料的移交時間,如果該移交時間晚於合同約定的時間,則直接證明發包人移交建築標準的逾期,承包人則有權依據合同約定和該證據證明的時間,向發包人主張相應的工期順延及損失的費用賠償。


最後,該份文件是由建設單位、施工單位、監理單位及設計單位四方共同確認的,是一份合同履行相關當事人共同確認的證明力很強的書證,如無相反證據,其證明力很難被推翻。


如前所述,有關建築工程經常提到一個詞——±0.00。工程上的±0.00實際上有兩層含義。一是從理論上指本工程項目的相對高程系的基準面,此概念用於描述建築各部分的高程,高於此基準面的建築部分高程為正值,低於此基準面的建築部分高程為負值;二是從施工實踐指底層室內地坪形成的基準面,是地上工程與地下工程的分界線,高於此基準面的為地上工程,低於此基準面的為地下工程,此概念常用於描述建築施工的形象進度,施工達到±0.00,則意味著地下工程完工,即所謂的工程出土,開始建築地上工程。


我國工程實踐中,習慣性將兩者統一,底層室內地坪形成的基準面,即水準點所確定的高程±0.00基點的基準面,兩者是統一的。但這僅是理論或者說是圖紙上的統一,事實上,由於基礎沉降的不確定性,兩者在實際工程施工中是存在一定差別的,而兩者高度的差別就是確定建築沉降量的依據。底層室內地坪基準面與水準點確定的±0.00基點基準面的高差即建築總體沉降量。上述錦江北樓沉降事件中,北樓沉降穩定後,經測量,其原設計底層室內地坪,低於水準基點±0.00點足有2.6米之多,即錦江北樓底層室內地坪實際高程僅為-2.6米,沉降量為2.6米。因此,僅依據水準點取定單即可確認沉降的事實及具體數值。


之前已論述過的證據按照來源不同可以分為原始證據與傳來證據,凡是直接來源於案件事實、未經複製或轉抄的證據即是原始證據,也是案件的第一手材料。由於水準點取定單是當事人各方籤字、蓋章所確認的文件,水準點取定單的原件即原始證據,由於這種證據直接從案件事實發生的過程中所產生,即來源原始出處的證據。因此,一般來說,這種證據的真實性、可靠性較大,對案件的證明作用也比較強。 


證據按照與案件主要事實的證明關係,以直接證明案件主要事實還是間接證明案件主要事實的方式起證明作用的不同,可以分為直接證據和間接證據。直接證據,是指能夠獨立的直接證明案件主要事實的證據,就是以直接方式與案件主要事實相關聯的證據。直接證據與案件主要事實的證明關係是直接的,單獨一個直接證據可以不依賴於其他證據,以直接證明的方式對案件的主要事實起到證明作用。通過取定單所確定的水準點進行測量,可以直接確定建築沉降量是否存在超規範、超設計的事實,這是一份直接證據。因此,水準點取定單既屬於原始證據又屬於直接證據,也就成為證明力極強的關鍵證據。


由於原始、直接的證據是證明案件事實最有力的證據。一旦遺失或未能形成,將很難證明待證事實。例如,如果施工單位希望主張由於發包人逾期提供水準點資料,導致工期延誤,要求補償相應工期及損失,如果其能舉證這份水準點核定單,那麼就可以直接判定發包人逾期,法院將支持其訴請;但如果其不能提供,那麼其主張就很難證明。


相關焦點

  • 權威發布丨上海專門法院服務保障「五個中心」建設典型案例
    案例二:杉浦某某訴龔某股權轉讓糾紛案案例三:楊某訴上海證監局證券行政處罰糾紛案案例四:王某某訴中國人壽財產保險股份有限公司蕪湖市中心支公司財產保險合同糾紛案案例五:中泰證券(上海)資產管理有限公司申請執行沈某某證券質押式回購糾紛案上海智慧財產權法院典型案例
  • 青海省檢察機關發布6起典型案例
    12月3日,青海省人民檢察院舉行新聞發布會,通報了全省檢察機關職務犯罪和經濟犯罪6件典型案例,向全社會表明青海省檢察機關充分發揮檢察職能依法懲治犯罪的態度、決心和力度。本次發布的典型案例是全省各級檢察院職務犯罪檢察部門和經濟犯罪檢察部門在全面履職中取得較好法律效果和社會效果的案件,具有較強的典型意義。
  • 張霖:企業數位化轉型典型案例分享 | LEB人物專訪
    本文字數:2544,預計閱讀6分鐘。  專訪  2020年7月31日,Legal Executive Board在上海成功召開2020年度商事爭議解決論壇。本次論壇邀請了資深法官、仲裁員、實操經驗豐富的律師,針對企業商事糾紛中諸多前沿性實務問題,進行分享與交流。
  • ...全文】服務保障中國(上海)自由貿易試驗區建設審判情況和典型案例
    習近平總書記把包括增設自貿區新片區在內的三項新的重大任務交給了上海。2020年是三項新的重大任務全面施工之年,也將是上海國際經濟、金融、貿易、航運中心基本建成和科創中心形成基本框架之年。回顧總結為的是更好地迎接新的任務和考驗。現將上海海事法院2015年至2019年服務保障上海自貿區建設的工作情況通報如下。
  • 最高檢發布保障和促進科技創新典型案例
    上海市浦東新區人民檢察院於2015年1月9日以劉一明等人涉嫌假冒註冊商標罪批准逮捕,並於6月10日提起公訴。2015年11月17日,上海市浦東新區人民法院以假冒註冊商標罪分別判處四名被告人有期徒刑三年六個月至有期徒刑一年六個月緩刑一年六個月不等,罰金九萬元至一萬元不等。
  • 看這些證據…
    看這些證據… 2020-12-01 15:00 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 37年間,青島最高樓紀錄由66.3米提升至369米
    369米高的青島國信·海天中心(以下簡稱「海天中心」)、328.6米高的綠城青島深藍中心、201.8米高的青島國際啤酒城改造項目T1T2樓、198.9米高的山東港口大廈……初冬的青島,依然可以看到城市「拔節生長」的景象:從西到東,四棟超高層建築正在熱火朝天地建設之中。
  • 大咖怎麼看 | 電子證據司法認定標準現場談
    02華誠律師事務所合伙人 劉一舟 數字籤名驗證報告使電子交易過程中所產生電子數據形成訴訟法意義上的證據,是電子交易與司法實踐相交融的方法和途徑。杭州智法網絡科技有限公司聯合創始人黃應生北京網際網路法院在科技的應用和創新方面非常領先,智慧法院的建設必須要做到三點:第一是要法官更加輕鬆;第二是要案件得到更加快速的解決;第三是要讓社會更加滿意。希望北京網際網路法院在大量案例的基礎上,率先形成規則。
  • 青島中院發布涉外商事審判中英文白皮書和典型案例
    涉外商事調解典型案例(2016-2019年度)目 錄1、韓國某保險株式會社訴煙臺某儲運公司、煙臺某運輸公司、第三人煙臺某保險公司代位求償權糾紛案2、香港某物流公司訴青島某進出口公司、某環保能源股份公司進出口代理合同糾紛案3、劉某訴青島某建築裝飾公司安哥拉分公司勞務合同糾紛案
  • 最高檢發布服務保障打好汙染防治攻堅戰典型案例
    案例一江蘇省蘇州市倪炳松、周文松等9人汙染環境案2016年4月下旬,天順垃圾清運公司(以下簡稱「天順公司」)與浙江省海鹽縣環境衛生管理中心籤訂協議,約定由天順公司將生活垃圾從海鹽縣運至正規焚燒廠處置,垃圾處置費用為277元/噸。
  • 鹽城法院兩則案例入選2019年全省環境資源十大典型案例
    為發揮典型案例的釋法指引功能,江蘇省高級人民法院組織評選出2019年全省環境資源保護十大典型案例。
  • 服務保障長江經濟帶發展第二批典型案例發布
    此次發布的上海市奉賢區卞某某等4人汙染環境案等12件服務保障長江經濟帶發展典型案例,都是保護長江經濟帶生態環境資源典型案例,包括刑事案件3件、刑事附帶民事公益訴訟案件2件、其他公益訴訟案件7件,其中保護長江水資源安全案件8件、保護長江岸線林地生態安全案件2件,涉及飲用水源地保護、長江岸線林地保護、長江幹線非法碼頭清理等突出違法情形。
  • 【施工測量】簡單、快速測量放線方法!
    其次,與甲方一道對現場的座標點和水準點進行交接驗收,發現誤差過大時應與甲方或設計院共同商議處理方法,經確認後方可正式定位。(2) 現場建立控制座標網和水準點。現場平面控制網的測設方法在下面。水準點由永久水準點引入,水準點應採取保護措施,確保水準點不被破壞。(3) 工程定位後要經建設單位和規劃部門驗收合格後方可開始施工。
  • 11月7日至12月27日,來靜安看「上海樓」
    11月7日下午,位於曲阜路9弄下沉庭院的華僑城當代藝術中心上海館(簡稱「OCAT上海館」)「C空間」推出「楊圓圓個展:上海樓」,這也是該館「C空間」時隔4年後重啟的首個藝術家個人項目展覽。據了解,「C空間」是OCAT上海館於2016年在文安路舊館開闢的第三展覽空間,並以「C空間計劃」形式展示媒體藝術家個人創作的作品。該館於2019年10月搬遷至現址後,在打造主展覽空間功能的同時,也積極闢建「C空間」,並於日前決定在美術館的中心位置騰出多功能空間重新啟動實施「C空間」。
  • 青島海事法院首發雙語審判白皮書 公布十大案例
    青島新聞網6月5日訊(記者 陳志偉 通訊員 王靖媛)今天上午,青島海事法院召開新聞發布會,公開發布2018年海事審判白皮書和十起典型案例,這是該院首次發布中英文雙語海事審判白皮書。青島海事法院發布十起典型案例案例一:中國太平洋財產保險股份有限公司青島分公司訴青島怡之航物流有限公司等海上、通海水域貨物運輸合同糾紛案【基本案情】青島坦福食品有限公司委託被告青島怡之航公司自青島出運3360箱冷凍鱈魚柳和鱈魚塊至英國費力克斯託港。
  • 堅守規則 堅決兌現 快來看湖南交通履約檢查結果通報
    湖南省交通運輸廳新一屆黨組站在改革創新的高度,扭住關鍵、堅定決心、動真碰硬、力求實效,以狠抓從業人員履約管理這一關鍵點為突破口,開展從業人員履約檢查整治的「百日行動」,克服阻力、嚴格執法、公平公正徹查從業人員持證上崗、按約履職等情況,對違約違規問題出實招、出硬招,堅決予以處罰,強力震懾違法違規行為,用實幹、實招、實效來回應社會關切,樹立行業新風。
  • 司法部發布第三批疫情防控和企業復工復產公共法律服務典型案例
    為深入貫徹落實黨中央、國務院關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的部署要求,司法部發布第三批公共法律服務典型案例,更好地服務疫情防控和企業復工復產。  該批案例主要涉及公共法律服務熱線維權、保障農業物資生產、涉外智慧財產權維權、賦予強制執行效力債權文書公證、農民工欠薪、勞動爭議、商事仲裁調解等方面。
  • 關於印發《建設工程施工合同(示範文本)》的通知
    除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優先解釋順序如下:   (1)本合同協議書   (2)中標通知書   (3)投標書及其附件   (4)本合同專用條款   (5)本合同通用條款   (6)標準、規範及有關技術文件   (7)圖紙   (8)工程量清單
  • 廣西發布2019年度商標行政保護十大典型案例
    ,現場發現柳州保利國際中心三樓、四樓、五樓的吊頂上安裝有標註「TAISHAN·泰山」標識的輕鋼龍骨。經查,當事人深圳龍馬遠創勞務分包有限公司於2019年1月8日從他人處購進標註「TAISHAN·泰山」標識的輕鋼龍骨共300條(主骨100條;副骨200條,總貨值3400元)在柳州市白沙路2號保利國際中心三樓、四樓、五樓的吊頂上進行安裝,已安裝160條,未安裝140條(已遺失)。
  • 上海長寧法院發布服務保障民營經濟司法審判白皮書
    會上還發布了上海長寧法院《服務保障民營經濟十大典型案例》,包含2個民事案例、3個商事案例、3個刑事案例、2個執行案例,覆蓋了主要案件類型和訴訟環節,其中包括入選「打擊惡意舉報,保護營商環境十大事件」的王某東敲詐勒索案等典型案例,充分發揮司法裁判的規則導向和價值導向作用,有針對性地幫助民營企業提升科學管理水平和風險防控能力,共同營造健康有序的營商環境。